装修是件大事:防止被忽悠。“装修延误赔偿金”为您说说装修这里面的事,省心装修。
【拒绝增项!!!拒绝猫腻!!!】
集体土地拆迁主要分为宅基地和企业拆迁.如果你是属于宅基地拆迁的,针对宅基地的使用权人(地是批给谁的,谁就是)进行补偿;属于企业拆迁的,针对土地承租人(谁和村里租地就是谁)进行补偿.和项目是否属于征地没有什么关系,补偿的政策是一样的. 宅...
出个馊主意吧,先去他家取证,看看受损面积及他家装修标准,估算下金额,能谈就写个协议,不能谈就不管他,让他去起诉,如果他来闹你就报。
1.首先要确认家装公司装修延期完工的原因是什么,是甲方业主增加项目或其他原因导致的延期,还是乙方装修公司的自身原因,或者是建材商、物业等第三方的原因导致的延期。如果是甲方业主或者第三方的原因导致违约延期,那么就不能说是装修公司违...
协商不成,可以让对方到法院起诉,赔偿的事儿不是想要多少要多少,要看事实和证据。
这合同不完整,你是不容易主张赔付的。 建议老板来拿钱,新签订一个协议,就对工程收尾要求和补偿做新约定。要求老板做出承诺。
其具体的延误工期所应该赔偿的多少,详细应该在标准的合同中有所体现的; 若是合同中有所提到的,那么久根据合同的进行赔偿。 例如:1000平方的门面装修,延误一天业主需要多支付一天的房租;那么合同中可能就要根据这个费用来写清楚赔偿的费用...1
有没有相关的法规条文? 装修施工方延误工期,一般一天赔偿多少要根据业主与公司装修在施工合同中是怎么约定的, 没有相关的法规条文直接规定.
7、权责分明靠合同在签订装修合同时,消费者可以根据合同约定,来防止自己的利益受到损害。但是作为装修公司,他们同样也会要求消费者信守相应约定。在上海、北京等地实...
按实际天数计算。
赔偿大概在20--30万之间吧,要看当时他有没有安全措施了,责任要看具体事情是怎么回事来定了。
按实际损失索赔。
根据合同的约定计算,如果合同没有约定,只能根据你受到的损失计算。
你好!就你描述的问题律师答复如下: 首先,双方之间为装修合同关系,口头协议有效,但是你需要将你们直接有关延期交付装修的责任约定明确,因为这是发包方的举证责任。...
工期延误的情况,那么是 1、装修有返工现象 ,装修中出现返工现象其实是很正常的,一个是装修过后可能和预想的不一样,另外一个是装修公司或者装修队可能造成返工,还有一个...
按装修合同执行。
这个赔偿和屋子的方位没有太大的关系,主要是根据对房屋的估价作为依据的
这个比较详细,建议你拿着合同找专业人士询问比较好。 不过,合约这样的约定显然是不合理的。你可以起诉要求他们返还大部分,而自己承担部分损失。
合同效并严谨按照相关规定即使合同没约定赔偿事宜违约给另造损失应实际损失计算并赔偿比说李先家装修工期延误按照李先租金损失计算赔偿
一般是按双方合同是工期及相关赔偿条文赔偿,如若并未明确提及可参照: 《住宅室内装饰装修管理办法》第24条规定:装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同,明确双方的权利和义务。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容: ...
装修延期的责任是由于施工单位引起的话,可以索赔的.
首先,工程竣工了吗,如果竣工并且验收合格,装修公司应该让你签验收单,签验收单的日期就是竣工日期,你不交尾款装饰公司是不给你保修的,如果你决定不要保修了,那你就这么僵持下去是没有问题的,如果你要是怕工人或是工头打扰你的生活,你应...
建议: 如果你遇到前一个问题,只需按如下步骤即可调出:点“开始”寻设置”,单击“控制面板”,双击“输入法”,在“启动任务栏上的指示器”的复选框上打钩即可。如果你遇到后一个问题,就需按如下步骤作:点“开始→设置→控制面板→键盘→语言→”即可。
首先,你们双方合同中要明确约定了违约金条款才可以,如果没有约定您向对方主张不了的,只能要求对方承担违约责任即您的实际损失及既得利益损失;如果约定了违约金条款,那么根据合同法司法解释规定,违约金不得超过损失的百分之三十。
各个工种的衔接 装修主材未到位造成工人无法施工 项目经理管理问题
其具体的延误工期所应该的多少,详细应该在标准的合同中有所体现的; 若是合同中有所提到的,那么久根据合同的进行。 例如:1000平方的门面装修,延误一天业主需要多支付一天的房租;那么合同中可能就要根据这个费用来写清楚的费用...1
一、在家庭装修中,一般因为装修队的原因导致工期延误,需要双方按照装修合同的... 三、其一般的计算公式为:LD=0.15C/T。LD为每个工作日的金,C为原...
没有永远的朋友,只有永远的利益。和谐的社会也需要法制的约束。您可以咨询相关方面的专家,但我认为您的胜算不大,没有合同,没有证据是最在大的问题。
没有永远的朋友,只有永远的利益。和谐的社会也需要法制的约束。您可以咨询相关方面的专家,但我认为您的胜算不大,没有合同,没有证据是最在大的问题。
为什么?合同上的条款很重要。一些不规范的装修公司会将一栏用斜线划掉,如果消费者签字后就表示认同合同条款,那么家装公司就有理由不用业主损失。所以,如...
补充协议也是有法律效力的,有补充协议就只能按照补充协议执行。希望我的解答能帮到你
好。
其次:
首先,尽量协商解决,但是你需要将你们直接有关延期交付装修的违约责任约定明确!就你描述的问题律师答复如下,建议你可以就延期的事情通过录音或者的形式固定,双方之间为装修合同关系,因为这是发包方的举证责任,口头协议有效
这就要看你们当时是怎么签的合同了。打官司是讲证据的。
看合同怎么规定的吧,一般装饰公司都会找各种理由推脱
装修公司如果没有正当理由,延误工期,先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定,如果有,就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任;装修合同中没有前述约定的话,而延误工期给你实际造成一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话,你可以按实际损失主张赔偿,否则你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然,主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期的关联性。
由你所说“进度款拖延了很久没打给他们”可以判断是你方违约在先,你能拿出对方违约在先的证据当初签订合同的目的就是为了制约对方,正是因为你先违约所以对方才敢这么拖——这是我的判断,你就可以打官司,对你很不利。
如果我的判断错误,且这种制约是相互的
你如果觉得你现
装修公司如果没有正当理由,延误工期,先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定,如果有,就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任;装修合同中没有前述约定的话,而延误工期给你实际造成一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话,你可以按实际损失主张赔偿,否则你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然,主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期的关联性。
装修工期延误赔偿是比较复杂的,业主和承包商在合同条款中一致同意,如果承包商不能在规定的日期前完成项目,则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给业主是承包商的经济责任。每天的违约赔偿金的估计量可能是很多时间的函数。它代表了一套公寓住
建议收集证据直接起诉解决您好!建议等开发商正式交房,或起诉开发商要求交房。
起诉解除合同,违约金过高。
按照通常理解“延期 赔偿装修总额的千分之二”,延期30天,也是赔偿装修总额的千分之二
赔偿装修合同金额的千分之二,合同金额×30天×千分之二等于赔偿金!现在还牵扯一个延期原因问题,首先要搞清楚是谁造成的延期
一天千分之二,30日为总价款的6%的赔偿金。
你好,装修施工方延误工期,一般一天赔偿多少要根据业主与公司装修在施工合同中是怎么约定的, 没有相关的法规条文直接规定.
装修公司如果没有正当理由,延误工期,先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定,如果有,就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任;装修合同中没有前述约定的话,而延误工期给你实际造成一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话,你可以按实际损失主张赔偿,否则你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然,主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期的关联性。
5至1%的赔偿,但是如果是物业星期六日不让打工也没有办法的,而且这些东西将来还要找装修公司进行保修呢一般是0
一般不出现恶劣情况.也不会做这步的啊.装修合同很多这快是没写明的啊...建议最好还是找他们管理人员协商.共同把施工质量搞好.装修都是手工做的.在有时候没按时间装好.是比较正常.有些活是慢工出细活的啊//
看你的合同里是怎么写的了,一般会把正常休息日除外的!~
在合同里应该写明的,我们这里一般是合同额的0.5%
5至1%的赔偿,但是如果是物业星期六日不让打工也没有办法的,而且这些东西将来还要找装修公司进行保修呢一般是0
补偿再多也减少不了员工的伤害,还不如那些钱做一次适当的治理呢。
墙面漆的污染程度很低,如果只是刷墙的话,如果刷木器漆就会比较污染的,没事多开门窗
不知道,不过那气味对很不好,建议多补充维生素增加抵抗力,或者买些绿色植物。
这个和房产所在地同等房子价格有关,没办法统一的。
不同地区有不同标准,可以参照附件地段价格。
可以要求赔偿,具体赔偿数额按照合同约定或实际损失。
我不是干法律的,我是干物业的,所以只能告诉你像你这种情况一般都是怎么解决的: 根据你说的情况,我觉得施工队应该把你的那面墙整个都铲了,然后重新套灰,重新刮腻子、刷涂料,这样就能解决问题。可能是他们闲麻烦没有那么做。 你的这种情况还是很常见的,我也协调解决过几例,还都是比较圆满的。首先修缮是肯定的,根据你那面墙的实际情况找个专业人士给看看,如何处理能让他不裂,然后再找施工队维修,其次就是赔偿问题了,从你本人来讲不要狮子大开口,差不多就行了,我处理过的这种事从1500至5000不等,当然了也要根据对你装修造成的损失来定价。 希望能帮到你
消协还在那呢~~你找的是工商局注册过的装修公司么,这样做不是傻了吗?我们在是克拉玛依的装饰公司都不会这样做.,想长远发展.?协商一下吧!别怕啊
1、遇见假期或节日,装修工人回家建议:在签合同之初业主就应该预想到,五一、十一、过年这种长期,装修公司怎么处理,是给工人放假?放几天,还是放假期间照常施工,询问好后,再来施工。2、更改设计方案建议:业主在装修之初就应该与设计师商量好,固定下来装修的设计方案,否则改了又改不仅浪费时间,亦浪费大量。3、材料未到位建议:一般只有业主临时看到某样产品而想到购买,从而拖延了工期,是紧翘商品提前购买,亦或者退而求其次,选择替代品,从而不影响整个工期。4、装修公司故意拖延建议:(1)、业主和装修公司双方可先坐下来相互协商一下,寻找妥善的方法得以解决;问题发生
按照双方之间的合同约定向对方索赔。
简单啊,拿着合同去找公司.工期延误的最大责任在于装修公司. 另外 1-还可以追究他们成品保护的责任,墙,地都泡烂了...还有木工材料,都是你的钱.不是他们的!!! 2-有权利要求他们无偿返工,泡烂的门套,还有什么柜脚.等,水分不及时挥发掉的话,时间久你的门套或者其他木作都会 出问题的. 3-工期延误赔偿算法很简单-------时间(天)*{工程总造价*千分之一}=赔偿金额......有钱拿哦. 当然这个钱不好拿,因为麻烦,也有官司打... 4-顺便问下,有没在交房单上签字?没签字更好.严格按合同办.客气啥,因工人马虎导致佳丽泡水,跟工期..还客气吗? 建议你带上合同,带上物业的证明纪录.照片,找他们公司领导. 可以协商,剩下的活他们公司如何打算.做就赶紧,不做,?咱按合同办! 尾款是在双方验收合格结清,工程没完,你们公司想都别想!! 让
遇到故意拖延工期的纠纷,必须依照当初签订合同时约定条款履行。开工签订合同,约定工期,违约责任应该是必须的条款,如果违约按条款兑现,没有约定工期和违约责任就没法追究施工缉单光竿叱放癸虱含僵单位的拖延带来的后果。
1、选公司选择一个好的公司其实是避免工期延误很好的一个方法,一个好的公司有他自己的运作方式,延误工期对他们来说也有一定的损失,所以找一个好的公司很重要。2、签合同在签合同的时候加上一条,工期延误1天装修公司赔多少钱,这个合同条款是一定要加上的,在谈装修的时候就要和装修公司讲明了,给他们一定的经济压力。3、早规划一方面是自己的规划,比如装修需要3个月,这3个月中要合理的安排自己的时间,比如需要你去验收水电了但是你出去旅游了,要回来才能验收,一般正规的公司会暂停装修,这个延期装修公司不承担责任的,所以要早早的规划好自己装修时的安排。4、多房子毕竟是自己的,所以在装修的时候要多装修公司,这个包括很多。材料的选购、付款的及时等等。如果因为业主在选材的时候不,这样也会造成工程的延期。5、商量这
重新安排施工进度空气污染造成装修延误工期是自然不可抗力,可以审请工期顺延,增加夜间施工,抢工期
一般正规的装修公司都有工期约定,而且都有监理,会帮助客户把握工期。另外,有些延误是由于主材造成的,对于门窗、橱柜等定制品应该提前准备测量订货。 装饰公司延误工期令人火大。想要处理这种问题,一是让原装修公司继续装修下去,但是为避免再次发生延误的情况,应就装修期限的宽限期及其违约责任重新进行书面约定,并且在可能的情况下对造成这次延误的责任进行划分。第二,如果考虑原装修公司即使继续装修也难以保证按时完工,就可以考虑更换。但应先委托公证机关对目前的装修现状进行公证,为日后与原装修公司之间的纠纷处理保留相关证据。提醒:预留送货时间按天数算,延多少天的工期,主赔多少,签的合同上面有标准的。你们之间应该有协议的,这个可以约束他们的
看谁的原因啦
如果是装修公司的,服务又不好的,就可以按合同赔
看谁的原因啦
如果是装修公司的,服务又不好的,就可以按合同赔
误工费合同里应该有关于延期的约定;至于其他不满意的地方,你可以找施工方继续维修、因为没有如期入住的租房费用等,如果有,如,按照要约定追究其违约责任,可以主张因为延期给你造成的损失,维修不合格,可以自己找人维修,费用由装修公司承担。如果没有
水电改造公司工人的失误属于职务上的行为,你可以向水电公司要求赔偿损失。包括你原本装修的费用(结果被他又拆开的)
得到设计师的追认我认为,那么应当属于设计师个人业务行为。还有种情况是,如果双方合同没有包括订购门的这一项业务
合同有没有约定违约责任的赔偿方式不是违约是否要承担责任的前提不存在因果关系。合同有了约定只是为了方便当事人更好地主张权利。
谁的原因啦,服务又不好的,如果是装修公司的,就可以按合同赔
就是你可以找装修公司赔偿工期的问题
1、所谓“半包”也叫“包清工”、“包人工”,是指业主自己买主材、主材费用由业主自己负担,装修公司负责施工和辅料,装潢公司只收取工费和辅料费的一种家庭装修方式。
2、所谓“全包”,也叫“包工包料”、“全包”,是指所有装修材料采购和施工都由装修公司负责,设计、选材、施工一步到位的一种装修方式。
3、无论是“半包”还是“全包”,业主最关心的是哪种方式既能省钱又能达到预期效果。这需要业主比较这两种方式的优缺点才能做决定。
4、“半包”的优点是:费用支出透明,每种材料具体花了多少钱,业主很清楚;想买什么材料自己决定,可以充分反映自己的意愿;通过逛市场,可以对各种装修材料的价格、性能、质量、保养有更直观的了解;相对来说费用较省,能够根据经济条件选择材料档次。
5、“半包”的缺点是:业主需要
你好,所谓工期顺延,它实际上指的是承发包双方根据法律及合同约定,对"工期延误"这一事实状态所作的变更,即工期延误是事实,但因满足了法律规定或双方约定的某些条件,进而双方就该事件引起的延误天数予以顺延达成一致.希望我的回答对你有帮助。
你好,装修公司如果没有正当理由,延误工期,先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定,如果有,就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任;装修合同中没有前述约定的话,而延误工期给你实际造成一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话,你可以按实际损失主张赔偿,否则你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然,主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期的关联性。
希望我的回答可以帮到你,谢谢
进场时候你带着选材单再看那个材料是否是你选择的,然后公司盖章,然后根据合同内的延期条约商议赔偿问题,当初你们没有主材选购单吗。我也是装修公司的,签字? 必须一开始你选的时候用选材单填表。假如不符合。延误工期看双方谁的责任。至于选的东西不一样
消协还在那呢~~?协商一下吧?我们在是克拉玛依的装饰公司都不会这样做.!别怕啊你找的是工商局注册过的装修公司么,想长远发展,这样做不是傻了吗.