装修是件大事:防止被忽悠。“装修延误赔偿标准”为您说说装修这里面的事,省心装修。
【拒绝增项!!!拒绝猫腻!!!】
有1
这个问题很难回答,就象我们丽水,在市区范围内.分了五档,最高的和最低差了7000多,所以建议找当地的拆迁办了解情况.若真的不合算,就算做个钉子户也不是什么不可以的事,
签合同没有的啊?要不会很难赔你钱的,最多返工,是乳胶漆质量有问题吧!
1.首先要确认家装公司装修延期完工的原因是什么,是甲方业主增加项目或其他原因导致的延期,还是乙方装修公司的自身原因,或者是建材商、物业等第三方的原因导致的延期。如果是甲方业主或者第三方的原因导致违约延期,那么就不能说是装修公司违...
其具体的延误工期所应该赔偿的多少,详细应该在标准的合同中有所体现的; 若是合同中有所提到的,那么久根据合同的进行赔偿。 例如:1000平方的门面装修,延误一天业主需要多支付一天的房租;那么合同中可能就要根据这个费用来写清楚赔偿的费用...1
有没有相关的法规条文? 装修施工方延误工期,一般一天赔偿多少要根据业主与公司装修在施工合同中是怎么约定的, 没有相关的法规条文直接规定.
装修时对楼下住户所造成的损失赔偿,法院受理会组织具有资质的专业单位进行鉴定,鉴定后确定赔偿数额。 法律依据:《中华共和国物权法》第九十二条不动产权利人因用水、排水、通行、铺设管线等利用相邻不动产的,应当尽量避免对相邻的不动产...
按实际天数计算。
按实际损失索赔。
根据合同的约定计算,如果合同没有约定,只能根据你受到的损失计算。
你好!就你描述的问题律师答复如下: 首先,双方之间为装修合同关系,口头协议有效,但是你需要将你们直接有关延期交付装修的责任约定明确,因为这是发包方的举证责任。...
您好!装修超期的赔偿约定应以双方签订的装修合同的条款规定为准,目前并无相关标准和规定可以参照执行。1
工期延误的情况,那么是 1、装修有返工现象 ,装修中出现返工现象其实是很正常的,一个是装修过后可能和预想的不一样,另外一个是装修公司或者装修队可能造成返工,还有一个...
按装修合同执行。
这个赔偿和屋子的方位没有太大的关系,主要是根据对房屋的估价作为依据的
这个比较详细,建议你拿着合同找专业人士询问比较好。 不过,合约这样的约定显然是不合理的。你可以起诉要求他们返还大部分,而自己承担部分损失。
合同效并严谨按照相关规定即使合同没约定赔偿事宜违约给另造损失应实际损失计算并赔偿比说李先家装修工期延误按照李先租金损失计算赔偿
一般是按双方合同是工期及相关赔偿条文赔偿,如若并未明确提及可参照: 《住宅室内装饰装修管理办法》第24条规定:装修人与装饰装修企业应当签订住宅室内装饰装修书面合同,明确双方的权利和义务。住宅室内装饰装修合同应当包括下列主要内容: ...
装修延期的责任是由于施工单位引起的话,可以索赔的.
首先,工程竣工了吗,如果竣工并且验收合格,装修公司应该让你签验收单,签验收单的日期就是竣工日期,你不交尾款装饰公司是不给你保修的,如果你决定不要保修了,那你就这么僵持下去是没有问题的,如果你要是怕工人或是工头打扰你的生活,你应...
建议: 如果你遇到前一个问题,只需按如下步骤即可调出:点“开始”寻设置”,单击“控制面板”,双击“输入法”,在“启动任务栏上的指示器”的复选框上打钩即可。如果你遇到后一个问题,就需按如下步骤作:点“开始→设置→控制面板→键盘→语言→”即可。
首先,你们双方合同中要明确约定了违约金条款才可以,如果没有约定您向对方主张不了的,只能要求对方承担违约责任即您的实际损失及既得利益损失;如果约定了违约金条款,那么根据合同法司法解释规定,违约金不得超过损失的百分之三十。
各个工种的衔接 装修主材未到位造成工人无法施工 项目经理管理问题
其具体的延误工期所应该的多少,详细应该在标准的合同中有所体现的; 若是合同中有所提到的,那么久根据合同的进行。 例如:1000平方的门面装修,延误一天业主需要多支付一天的房租;那么合同中可能就要根据这个费用来写清楚的费用...1
一、在家庭装修中,一般因为装修队的原因导致工期延误,需要双方按照装修合同的... 三、其一般的计算公式为:LD=0.15C/T。LD为每个工作日的金,C为原...
没有永远的朋友,只有永远的利益。和谐的社会也需要法制的约束。您可以咨询相关方面的专家,但我认为您的胜算不大,没有合同,没有证据是最在大的问题。
没有永远的朋友,只有永远的利益。和谐的社会也需要法制的约束。您可以咨询相关方面的专家,但我认为您的胜算不大,没有合同,没有证据是最在大的问题。
为什么?合同上的条款很重要。一些不规范的装修公司会将一栏用斜线划掉,如果消费者签字后就表示认同合同条款,那么家装公司就有理由不用业主损失。所以,如...
补充协议也是有法律效力的,有补充协议就只能按照补充协议执行。希望我的解答能帮到你
合同约定是千分之一,既然有这个约定,怎么后面又出了每日20万、40万,又约定不超过40%,看不懂。金是双方约定的,法律没有明确规定加以限制。有合同约定按约定履行。
装修误工的情况就经常见啦,但是你说会有补偿?这个绝对是你想太多了,你自己装修误工了,怎么就想得到的赔偿呢,更不要说赔偿有什么标准之类的了。在面对装修误工费这种情况,其实这个是没有正规理由可以的,但是可以私下协调通过单价、工程量等来补偿。理由很简单,没干活怎么来的支出?要是这样的话岂不是可以大肆来私吞了?审计署到时候一查还不是要出问题。这种事情很常见,一般是通过其他方式来补偿,业主对项目部也是一样的,好多项目不是进场就有活干,有的一等就是大半年,业主心里也清楚,会从其他方面给予考虑的,不过还得自己搞好关系。 要是和装修公司签的合同,合同中应该都有明确的规定,一般是误工天数乘以规定的工程量百分比,数值不好确定。装修误工的情况就经常见啦,但是你说会有补偿?这个绝对是你想
这个问题很难回答,就象我们丽水,在市区范围内.分了五档,最高的和最低差了7000多,所以建议找当地的拆迁办了解情况.若真的不合算,就算做个钉子户也不是什么不可以的事,
三分施工 七分沟通! 要是遇到蛮不讲理的只好认了! 毕竟你还要继续做这行的! 口碑很重要
好。
其次:
首先,尽量协商解决,但是你需要将你们直接有关延期交付装修的违约责任约定明确!就你描述的问题律师答复如下,建议你可以就延期的事情通过录音或者的形式固定,双方之间为装修合同关系,因为这是发包方的举证责任,口头协议有效
果你找的装修公司!一个工人,那你就去找公司索赔,那就自认倒霉吧。如果是你自己找的工人,你能拿他怎么样
基础也需要5万左右。 电工150—180元/天。 水暖全包应该在800—1000元/天左右。木匠150元/天。瓦匠 这个说不好300元/天左右吧。力工80—100元/天 电工活基本需要三天。水暖两三天。木匠得看有么有木匠活。瓦匠基本要一周左右。包括地面找平、卫生间粘砖等.我这就是简单一笔概括了。因为每个房子的格局不同。具体的需求也有所不同。
基础也需要5万左右。 电工150—180元/天。 水暖全包应该在800—1000元/天左右。木匠150元/天。瓦匠 这个说不好300元/天左右吧。力工80—100元/天 电工活基本需要三天。水暖两三天。木匠得看有么有木匠活。瓦匠基本要一周左右。包括地面找平、卫生间粘砖等.我这就是简单一笔概括了。因为每个房子的格局不同。具体的需求也有所不同。
基础也需要5万左右。 电工150—180元/天。 水暖全
签合同没有的啊?要不会很难赔你钱的,最多返工,是乳胶漆质量有问题吧!
同时房屋的使用年限也很重要需要注意的是,比如,框架赔偿的就要比砖混的要高很多,不可能所有房屋都是一个标准,房屋的赔偿标准是按照房屋的结构和使用年限来确定的、有的是砖混:有的是框架,新建的要比旧房赔偿高
房屋漏水赔偿是没有统一的标准的。
房屋漏水造成损失的,应该由责任方负责赔偿。具体的赔偿内容主要有:
1、修复漏水所需要的修理费用。
2、因漏水而造成的其它财产的损失。对于财产损失金额,可以由双方协商确定,如果协商不成的,也可以通过委托第三方评估机构进行估价的方式来确定。
商业的一般赔偿1.5倍,居民的一般1.2倍。
商业的一般赔偿1.5倍,居民的一般1.2倍。
这就要看你们当时是怎么签的合同了。打官司是讲证据的。
看合同怎么规定的吧,一般装饰公司都会找各种理由推脱
装修公司如果没有正当理由,延误工期,先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定,如果有,就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任;装修合同中没有前述约定的话,而延误工期给你实际造成一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话,你可以按实际损失主张赔偿,否则你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然,主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期的关联性。
由你所说“进度款拖延了很久没打给他们”可以判断是你方违约在先,你能拿出对方违约在先的证据当初签订合同的目的就是为了制约对方,正是因为你先违约所以对方才敢这么拖——这是我的判断,你就可以打官司,对你很不利。
如果我的判断错误,且这种制约是相互的
你如果觉得你现
装修公司如果没有正当理由,延误工期,先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定,如果有,就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任;装修合同中没有前述约定的话,而延误工期给你实际造成一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话,你可以按实际损失主张赔偿,否则你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然,主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期的关联性。
装修工期延误赔偿是比较复杂的,业主和承包商在合同条款中一致同意,如果承包商不能在规定的日期前完成项目,则对于承包商完成工作所需要花钱的超过指定完工日期的每一天支付预先商定的金额给业主是承包商的经济责任。每天的违约赔偿金的估计量可能是很多时间的函数。它代表了一套公寓住
被拆迁人情况房屋置换方案符合廉租住房准入条件按原住房建筑面积(不含自建房)1:3置换成均价楼层的被拆迁人建筑面积的玉桥东小区经适房符合经适房住房准入条件按原住房建筑面积 1:2 比例置换成均价楼层建筑面积的 的被拆迁人玉桥东小区经适房
其余被拆迁人可不审核准入条件,按原住房建筑面积 1:1.7 比例置换成均价楼层建筑面积的
门头沟采空棚户区改造赔偿标准1:1.5的面积置换;二是房屋重置成新价格,就是把你房屋这算成价格,这个和房屋的新旧、装修、结构都有关系;三是其他的搬迁奖励。关于面积认定,你们当地的房屋征收办法一定明确规定了这个,一般是按照某一年的土地分配额定的,就是有个上限。就你所说的情况,你家应该是有院子、有房子,有些地方可能会对院子中的自建房屋进行置换,原因是因为棚户区
不考虑商业用房 不清楚按照西安市城改办的政策,货币补偿大约为2000左右不超过2500,每个村子的拆迁政策都是不同的 。大致是1-2层是拆一还一,3层按建筑的重置价格计算,大多进行上浮一般在每平米400元左右
(一)房屋拆迁补偿计算标准:
(1)房屋拆迁货币补偿=合法拥有房产评估价格+房屋装修装饰商定补偿金额(或经评估确定的房屋装修装饰补偿金额)
(2)房屋拆迁补偿差价=合法拥有房产评估价格+房屋装修装饰商定补偿金额或经评估确定的房屋装修装饰补偿金额)-被拆迁人获得调换产权的房屋的评估价格
(二)房屋拆迁安置费计算标准:
(被拆迁人或承租人)房屋拆迁安置费=搬迁补助费+没有提供周转房情况下的临时安置补助费+超过过渡期限的临时安置补助费+非住宅房屋因停产、停业造成的损失赔偿费
注:1、如果拆迁人提供周转房且拆迁房屋使用人居住,则公式第二项补助费为0;
2、如果拆迁房屋属住宅房屋,则公式第四项赔偿费为0。
你可以要求货币补偿,也可以要求产权置换。
建筑面积96.7的旧房改造报价在20000到40000左右,旧房改造,另一种叫法旧房翻新。泛指房子因居的时间相对长,或装修不适应当前的生活需求而对房屋的装修风格、水电结果、厨卫部局等重新设计加以改造装[1]修。近年来,随着二手房的交易增多,二手房的改造装修增多,旧房改造有时也被称为二手房改造装修。旧房改造改造的部份一般为以下几种:1、房屋因居住太久,感觉太旧。这种情况下的改造我们通常称为翻新。、2、不喜欢当前的房屋风格而时行的房屋装修风格的改造装修。3、房屋不功能不适应当前的生活需求而进屋功能性改造,这种是真正意义上的改造。
建筑面积96.7的旧房改造报价在20000到40000左右,旧房改造,另一种叫法旧房翻新。泛指房子因居的时间相对长,或装修不适应当前的生活需求而对房屋的装修风格、水电结果、厨卫部局等重新设计加以改造装[1]修。
棚户区是指城市建成区范围内、平房密度大、使用年限久、房屋质量差、人均建筑面积小、基础设施配套不齐全、交通不便利、治安和消防隐患大、环境卫生脏、乱、差的区域及"城中村"。 坚持区别对待,改造与改善相结合的原则。列入棚户区的地块不等于全拆重建,该改造的改造,该改善的改善。对房屋现状较差的,严重缺少配套设施的,要进行全面改造。对房屋现状较好的、有部分配套设施的,应制定完善方案,差什么补什么,消除不安全隐患,改善居民居住条件和生活环境。
荆门市棚户区改造赔偿分为两类:现金补偿和房屋置换。房屋置换的补偿含三种,一就是你说的1:1.5的面积置换;二是房屋重置成新价格,就是把你房屋这算成价格,这个和房屋的新旧、装修、结构都有关系;三是其他的搬迁奖励。关于面积认定,你们当地的房屋征收办
你好,装修施工方延误工期,一般一天赔偿多少要根据业主与公司装修在施工合同中是怎么约定的, 没有相关的法规条文直接规定.
装修公司如果没有正当理由,延误工期,先看装修合同中是否有关于延误工期的赔偿标准或违约金的约定,如果有,就按照约定的赔偿标准或违约金标准向装修公司主张违约责任;装修合同中没有前述约定的话,而延误工期给你实际造成一些你事先向装修公司声明过的延误工期将会给你造成的损失情形的话,你可以按实际损失主张赔偿,否则你还可以按照同地段同面积的房屋的租金标准主张赔偿。当然,主张损失必须要证明损失的实际发生及与延误工期的关联性。
5至1%的赔偿,但是如果是物业星期六日不让打工也没有办法的,而且这些东西将来还要找装修公司进行保修呢一般是0
一般不出现恶劣情况.也不会做这步的啊.装修合同很多这快是没写明的啊...建议最好还是找他们管理人员协商.共同把施工质量搞好.装修都是手工做的.在有时候没按时间装好.是比较正常.有些活是慢工出细活的啊//
看你的合同里是怎么写的了,一般会把正常休息日除外的!~
在合同里应该写明的,我们这里一般是合同额的0.5%
5至1%的赔偿,但是如果是物业星期六日不让打工也没有办法的,而且这些东西将来还要找装修公司进行保修呢一般是0
我不是干法律的,我是干物业的,所以只能告诉你像你这种情况一般都是怎么解决的: 根据你说的情况,我觉得施工队应该把你的那面墙整个都铲了,然后重新套灰,重新刮腻子、刷涂料,这样就能解决问题。可能是他们闲麻烦没有那么做。 你的这种情况还是很常见的,我也协调解决过几例,还都是比较圆满的。首先修缮是肯定的,根据你那面墙的实际情况找个专业人士给看看,如何处理能让他不裂,然后再找施工队维修,其次就是赔偿问题了,从你本人来讲不要狮子大开口,差不多就行了,我处理过的这种事从1500至5000不等,当然了也要根据对你装修造成的损失来定价。 希望能帮到你
消协还在那呢~~你找的是工商局注册过的装修公司么,这样做不是傻了吗?我们在是克拉玛依的装饰公司都不会这样做.,想长远发展.?协商一下吧!别怕啊
1、遇见假期或节日,装修工人回家建议:在签合同之初业主就应该预想到,五一、十一、过年这种长期,装修公司怎么处理,是给工人放假?放几天,还是放假期间照常施工,询问好后,再来施工。2、更改设计方案建议:业主在装修之初就应该与设计师商量好,固定下来装修的设计方案,否则改了又改不仅浪费时间,亦浪费大量。3、材料未到位建议:一般只有业主临时看到某样产品而想到购买,从而拖延了工期,是紧翘商品提前购买,亦或者退而求其次,选择替代品,从而不影响整个工期。4、装修公司故意拖延建议:(1)、业主和装修公司双方可先坐下来相互协商一下,寻找妥善的方法得以解决;问题发生
按照双方之间的合同约定向对方索赔。
简单啊,拿着合同去找公司.工期延误的最大责任在于装修公司. 另外 1-还可以追究他们成品保护的责任,墙,地都泡烂了...还有木工材料,都是你的钱.不是他们的!!! 2-有权利要求他们无偿返工,泡烂的门套,还有什么柜脚.等,水分不及时挥发掉的话,时间久你的门套或者其他木作都会 出问题的. 3-工期延误赔偿算法很简单-------时间(天)*{工程总造价*千分之一}=赔偿金额......有钱拿哦. 当然这个钱不好拿,因为麻烦,也有官司打... 4-顺便问下,有没在交房单上签字?没签字更好.严格按合同办.客气啥,因工人马虎导致佳丽泡水,跟工期..还客气吗? 建议你带上合同,带上物业的证明纪录.照片,找他们公司领导. 可以协商,剩下的活他们公司如何打算.做就赶紧,不做,?咱按合同办! 尾款是在双方验收合格结清,工程没完,你们公司想都别想!! 让
根据物权法的规定,你破坏了主体结构,你可能要赔偿整栋楼业主了。
您好,您可以按民事诉讼合同纠纷。
遇到故意拖延工期的纠纷,必须依照当初签订合同时约定条款履行。开工签订合同,约定工期,违约责任应该是必须的条款,如果违约按条款兑现,没有约定工期和违约责任就没法追究施工缉单光竿叱放癸虱含僵单位的拖延带来的后果。
1、选公司选择一个好的公司其实是避免工期延误很好的一个方法,一个好的公司有他自己的运作方式,延误工期对他们来说也有一定的损失,所以找一个好的公司很重要。2、签合同在签合同的时候加上一条,工期延误1天装修公司赔多少钱,这个合同条款是一定要加上的,在谈装修的时候就要和装修公司讲明了,给他们一定的经济压力。3、早规划一方面是自己的规划,比如装修需要3个月,这3个月中要合理的安排自己的时间,比如需要你去验收水电了但是你出去旅游了,要回来才能验收,一般正规的公司会暂停装修,这个延期装修公司不承担责任的,所以要早早的规划好自己装修时的安排。4、多房子毕竟是自己的,所以在装修的时候要多装修公司,这个包括很多。材料的选购、付款的及时等等。如果因为业主在选材的时候不,这样也会造成工程的延期。5、商量这
重新安排施工进度空气污染造成装修延误工期是自然不可抗力,可以审请工期顺延,增加夜间施工,抢工期