大型酒店装饰装修工程施工合同哪位有?

更多精品源自  方案  
　　甲方：__________________________
　　乙方：__________________________
　　按照《*******合同法》、《*******建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
　　第一条；工程概况
　　1　工程地点：XX。
　　2　工程内容：总建筑面积  平方米。
　　3　承包范围；装饰装修人工费用；
　　4　开工日期：2011年  月  日；竣工日期：2011年  月  日；总工期（包括法定节假日）：29个工作日。
　　第二条；合同价款
　　1　装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元；￥：。
　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥：。
　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。
　　4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。
　　5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。
　　第三条；甲方责任
　　1　指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。
　　2　装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。
　　3　向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。
　　4　开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。
　　5　负责装饰装修所产生**的处理工作，
　　第四条；乙方责任
　　1　指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。
　　2　严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。
　　3　严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。
　　4  工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
　　5　保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。
　　第五条；材料供应
　　1　装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。
　　2　由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。
　　3　凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。
　　第六条；安全责任
　　1　发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。
　　2　承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。
　　3　由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。
　　第七条；质量验收
　　1　本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。
　　2　发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。
　　3　工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。
　　第八条；工程变更
　　1　发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。
　　2　承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。
　　第九条；工程保修
　　1　验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。
　　第十条；违约责任
　　1　由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。
　　2　由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________％。
　　3　承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
　　4　未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。
　　5　承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。
　　6　未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。
　　7　因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
　　第十一条；争议解决
　　1  本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。
　　2  在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁；或依法向工程所在地人民法院起诉。
　　发包方（盖章）：_________　　　　　　　承包方（盖章）：_________
　　发包方**　　　　　                            承包方**
　　_________年____月____日　　　　　　　  _________年____月____日

你好，这类合同都是制式合同，可以上网浏览一下

不管是大型工装还是小型工装，施工合同都要写清楚总金额、付款方式、工期、验收标准这些。

您好，很高兴为您解答，不论大小工地，都应该在和合同里面写明双方的责任和义务，如果一方未能履行自己的义务需要承担那些损失之内的即可，您自己通过选择再定。希望我的回答能帮到您，谢谢。

酒店装修工程承包合同书
　　发包方：                          （以下简称甲方）
　　承包方：                          （以下简称乙方）
　　为加强双方责任感，明确双方的权利、义务，确保双方的经济利益，经协商，订立本合同共同遵守：
　　第一条  工程概况
　　1、工程名称：***酒店装修工程
　　2、工程地点：***市  路***酒店
　　3、工程内容：装修***酒店三层至八层房间共86个连走廊及电梯大堂（六层）
　　第二条    工程期限
　　1、本承包工程的工期定为70个工作日，由签合同后第十五天（施工队进场）开始计算。
　　2、由于不可抗力的因素，工期得以顺延，但乙方须及时通知甲方。
　　3、在履行过程中，如乙方认为有变更设计的需要，须经甲方认可后进行调整，工期相应得以调整。
　　第三条    工程价款的支付与结算
　　1、工程总造价为-----?-----元（包税金），合同签订后三天付工程总造价--?---%；
　　2、开工后按工程进度付款，工程价款支付达到合同总价款的90%时，不再按进度付款，办完验收后，待保修期满分2次支付

你好，大型酒店装饰装修工程施工合同如下：
　甲方：__________________________
　　乙方：__________________________
　　按照《*******合同法》、《*******建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。
　　第一条；工程概况
　　1　工程地点：XX。
　　2　工程内容：总建筑面积      平方米。
　　3　承包范围；装饰装修人工费用；
　　4　开工日期：2011年    月      日；竣工日期：2011年    月      日；总工期（包括法定节假日）：29个工作日。
　　第二条；合同价款
　　1　装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元；￥：。
　　2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%；￥：。
　　3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。