请问谁有商品房包销合同范本?



				
				
黄小月abc
61194 次浏览 2024-06-20 提问
71

最新回答 (3条回答)

2024-06-22 21:18:44 回答

销方(甲方)合同编号:
签订地点:
购方(乙方)签订地点:年月日
甲方在开发商品房,乙方要求购买,现根据中华人民共和国经济合同法及有关规定,经协商一致签订
本合同,以资共同遵守。
第一条购房地址数量户型及分布情况
购房地址:
数量:乙方购买(套、间),每(套、间)建筑面积为平方料,合计建筑面积为平方米。
户型及分布
住宅房间厅分布在单元楼号
住宅房间厅分布在单元楼号
住宅房间厅分布在单元楼号
办公用房间分布在单元楼号
经营性用房间分布在单元楼号
第二条价格
住宅房建筑面积元/m,乙方购买平方米,合计金额元
办公用房建筑面积元/m乙方购买平方米,合计金额元
经营性用房建筑面积元/m,乙方购买平方米,合计金额元
总计价款(人民币大写)
(预购商品房价暂定价,结算时以房屋竣工后物价部门核价通知书为准。
第三条房屋质量
房屋质量按国家规定的设计图纸要求,以质量监督部门的质量鉴定合格证书为标准,如质量达不到合格准,乙方有权拒绝接收,甲方应按标准负责无偿修理或返工。
第四条付款方式
乙方购买现货房屋,必须在签订本合同后十日付足购房款
乙方购买在建、未建房屋必须在签订本合同十日内预付(房款、定金)元。余款在房屋交付使用前十日内付清。
第五条交付时间
乙方购买的房屋,甲方应于年月日之前交付给乙方使用,如因不可抗力因素造成不能按期交    付使用,交付期顺延。
2、乙方在接到房屋交付通知书十日内,应办妥接收手续。
1、房屋交付时,甲方应同时向乙方交付有关房屋的购买发票等证明材料。
第六条保修时间
土建保修期为壹年,水电保修期为半年,屋面积保修为三年,凡因施工或设计造成的质量问题,均属保修范围,保修期从房屋交付使用之日算起,如因乙方原因推迟交房。保修期不顺延。
第七条违约责任
甲方应在合同规定的时间内将乙方所购买房屋交给乙方,如不能按时交会付(含因工程质量或设计变更造成逾期交付的),应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交房部分房款总值计算,向乙方偿付违约金。
乙方接到甲方交房通知后,应及时办理交持手续,乙方因故拖延房款,或不按时办理接收手续,应按照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付逾期付款的违约金。
乙方向甲方交付定金后,如乙方不履行合同,乙方无权请求返还定金。甲方不履行合同,根据双方对等原则,甲方应双倍返还定金给乙方。
4、甲方不能交房的,应向乙方偿付不能交房部分房款总值%的违约金。
5、乙方中途退房的,应向甲方偿付退房部分房款总值%的违约金。
6、乙方超过两个月不办理接收手续,甲方有权另行处理乙方预购房屋。
第八条其它约定事项
第九条争议解决方式
本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,向________工商行政管理局经济合同仲裁委员会申请仲裁。向__________人民法院起诉。
本合同一式份,合同双方各执份,合同副本份,送备案。
销方(甲方)(章)购方(乙方)(章)
单位地址    单位地
法定代表人法定代表人
委托代理人委托代理
电话电话
开户银行开户银行
帐号帐号
鉴证意见:
鉴证机关(章)
经办人:
有效期限:年月日至年月日
监制部门:印制单位:
希望我的回答可以帮到您,望采纳。

2024-06-22 21:18:44 回答

你好,
商品房包销合同范本  编号:__________  
甲方(出售人):____________________________________  
地址:_______________________            
电话:____________  
乙方(认购人):____________________________________  
身份证件号码/公司注册号:_________________________  
地址:_______________________            
电话:____________  
丙方(经纪机构):__________________________________  
地址:_______________________            
电话:____________  
乙方经过了解,有意向购买甲方开发建设的____________  _________________________________________________物业(以下简称“该物业”)。其建筑面积___________平方米,套内建筑面积____________平方米,认购价¥____________(大写:______________________)。《商品房预售许可证》号:________________。经与甲方协商,达成以下协议:  1、甲乙双方在签订本认购书时,乙方愿意支付¥__________            (大写:____________________)给甲方作为认购该物业的订金。  
2、乙方应于本认购书签订后______日内(即____年____月____日起,至____年____月____日止)到_______________________________签订《商品房买卖合同》。并带上如下证件和资料:  
(1)本认购书;  
(2)身份证明原件和复印件;
(3)____________________________________________;  
(4)____________________________________________。  
3、订金退还与不退还的约定。如甲乙双方在约定的时间内签订《商品房买卖合同》,订金抵作购房价款;如甲乙双方在约定签订《商品房买卖合同》的时间内,甲方已将物业另售他人,甲方应双倍返还乙方已付订金;如乙方在约定的时间内不前来协商签订《商品房买卖合同》,订金不予退还,甲方可将该物业另售他人;如甲乙双方在约定的时间内,对《商品房买卖合同》的条文未能协商一致的,甲方应将订金退还乙方,甲方可将该物业另售他人。  
4、甲乙双方如需变更本协议内容,应协商一致,并签订书面补充协议。  
5、乙方如对所购物业了解清楚,有购买意向,甲方或乙方均可要求与对方直接签订《商品房买卖合同》。  
6、甲方如委托房地产经纪机构销售的,经纪机构应作为丙方在本认购书上签章。  本认购书一式____份,具有同等法律效力。其中甲方持____份,乙方持____份,丙方持____份。  
甲方(签章):            
乙方(签章):  
丙方(签章):  
销售代表(签名):  
签订日期:________年____月____日  范本  商品房认购书折叠  
甲方:  物业名称:___________小区  地址:____________  邮政编码:____________  乙方:  姓名/公司名称:____________  代理人:_____________  身份证号码/注册登记号:_________________  地址/法定地址:________________  电话:__________  邮政编码:___________  根据国家有关法律法规的规定,甲、乙双方就购买________小区商品房事宜,经过平等协商,签订本认购书。
1、________小区位于_______区_______路_______号,经________房产管理局批准,现正式对外预售[预售许可证:________房地(________)内预字________号________房地(________)内预字第________号]  
2、乙方自愿订购________小区________栋________号________室。            总建筑面积:________平方米。            单价:人民币________元/平方米,总价:人民币________元。大写____佰____拾____万____仟____佰____拾____元。  3、乙方于签订此认购书时,向甲方支付定金人民币______元。  
4、乙方于签订认购书之日起_____天内,签订出售合同,同时支付首期款(含定金),乙方逾期七天尚未签订出售合同,甲方不再保留其订购房号(室)。  
5、甲、乙双方同意乙方按下述方式支付房款:  (1)一次性付款□ (2)分期付款□ (3)按揭付款□  6、本认购书一式二份,甲、乙双方各执一份,自双方签章之日起生效。  
甲方:             乙方:
 代表:             代表:  
日期:             日期
希望对你有所帮助

2024-06-22 21:18:44 回答

商品房包销是包销商与开发商之间构成的一种特殊的承包销售商品房的行为,是包销商以开发商的名义或同时以自己作为包销商的名义,在约定的包销期限内对外承包销售开发商的一定数量的商品房,并按约定支付包销价款,获取销售差价利益;包销期限届满,由包销商承购未售完的商品房的行为。根据合同法有关规定的原则,司法解释将包销合同定性为无名合同,同时也对当事人违反包销合同的责任予以明确。
 
   商品房包销是一种特殊的附条件的商品房买卖行为。所附的条件就是包销行为,如在包销期限内全部售出包销房的,则包销商与开发商之间不发生包销房的直接买卖行为;如在包销期限届满后全部或部分未售出包销房的,则包销商与开发商之间就所剩的包销房发生直接的买卖行为。
 
   如果包销合同约定明确,应当按照约定确定双方的权利义务;如果当事人对包销期满后未出售房屋的归属没有约定的,应当按照包销价格由包销人购买。司法解释还规定,如果房地产开发企业违反包销合同约定,自行出卖已经约定由包销人销售的房屋,应当承担违约责任,赔偿包销人的损失。
 
   如果发生购买人因为商品房买卖合同与房地产开发企业发生纠纷,人民法院将会通知包销商也参加诉讼。房地产开发企业、包销人和买房户对各自的权利义务有明确约定的,按照约定的内容确定各方的诉讼地位。

相关问题

页面运行时间: 0.11124110221863 秒