请问建筑施工装修合同范本谁有?



				
				
魔幻光环
70601 次浏览 2024-06-13 提问
85

最新回答 (3条回答)

2024-06-15 08:53:23 回答

发包方:  (以下简称“甲方”)
  承包方:  (以下简称“乙方”)
  根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,为保证工程顺利进行,结合本工程的具体情况,经友好协商签订本合同(包括本合同附件和所有补充合同),以资共同遵守。
  第一条  工程概况
  1.1  工程名称:  .
  1.2工程地点:  .
  1.3工程内容及做法(详见:《工程预算报价表》、《施工图纸》)。
  1.4工程承包方式:双方商定采取下列第______种承包方式。
  (1)乙方包工、包料。
  (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》、《乙方提供装饰装修材料明细表》);
  (3)乙方包工、甲方包料(详见《甲方提供装饰装修材料明细表》)。
  1.5  工程期限__  ___历天,开工日期______年  月  日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料进场日第二天起计算)。
  1.6合同价款:本合同工程造价详见《工程预算报价表》,施工过程中有增减项目的,由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。
  第二条  施工图纸
  双方同意施工图纸采取下列第_______种方式提供:
  (1)甲方自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸);
  (2)甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲方、乙方各一份(详见:装饰装修工程设计图纸),设计费__________元,由甲方支付(此费用不在工程价款内)。
  第三条  甲方义务
  3.1  开工前______天,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;如甲方不采取必要保护措施而造成家具、陈设损失的,有甲方自行负责。
  3.2  负责办理施工所涉及的申请、审批等手续,并负责交纳物业管理处和报批的全部费用
  3.3负责提供施工所需的水源、电源;
  3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系;
  3.5不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;
  3.6施工期间甲方仍需部分使用该场所,负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作;
  3.7参与工程质量和施工进度的检查监督,办理验收、变更登记手续和其他事宜,负责材料进场、竣工验收。
  3.8按时、按质、按量提供施工所用的自购材料。
  第四条  乙方义务
  4.1  指派  为乙方驻工地监理,负责本合同履行;按要求组织施工,保质保量,按期完成施工任务,处理解决由乙方负责的各项事宜。
  4.2施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;
  4.3严格执行有关施工现场管理规定,严格按图纸或说明进行安全文明施工,做好各项质量检查和施工记录;
  4.4保护好原场所室内的家具和陈设,保证室内上、下水管道的畅通;
  4.5保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场。
  4.6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
  第五条  工程变更
  工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,双方签名确认,同时调整相关工程费用及工期(见装饰装修工程增减项目单)。
  第六条  材料的提供
  6.1  由甲方提供的材料、设备(详见甲方提供装饰装修材料明细表),应当符合设施要求,如因质量问题或规格差异造成工程损失的,由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥善保管。
  6.2  由乙方提供的材料、设备(详见乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料运到施工现场前通知甲方,并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的,应禁止使用;如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。
  第七条  工期延误
  7.1  对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延;
  (1)工程量变化和设计变更;
  (2)不可抗力;
  (3)甲方同意工期顺延的其他情况。
  7.2  因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延。
  7.3  甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延。
  7.4  因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  第八条  工程款支付方式
  8.1合同生效后,甲方按下规定中的约定直接向乙方支付工程款:
  第一次:签定本合同时,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的  %,即  元。
  第二次:木工进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的  %,即  元。
  第三次:扇灰油漆进场,甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的  %,即  元。
  第四次:工程完工及竣工验收后,结算完毕,甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的  5%,即  元。
  8.2  工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后  日内如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。
  8.3  工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款,以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。
  8.4  本工程验收合格后,保修期为自双方签字之日起  12  月
  第九条双方责任和工期延误处理
  9.1以下甲方原因造成工期延误,损失由甲方负责,工期应当顺延:
  (1)不能提供水、电;
  (2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班);
  (3)不能按期提供自购材料、设备;
  (4)不能按期支付工程款影响正常施工的;
  (5)因甲方原因变更设计、增加施工项目;
  (6)同意工期顺延的其他情况。
  (7)逾期验收或无故怠于验收;
  (8)因甲方责任造成工期延误的其他情况。
  9.2对以下原因造成工期延误,  工期不顺延:
  (1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的,工期不顺延;
  (2)因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  (3)乙方施工过程中违反安全操作规范造成人员伤害的,由乙方负责;
  (4)乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应予以修复或赔偿;
  (5)乙方违反物业管理规定造成的损失,由乙方负责。
  (6)乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。
  9.3  合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定,受损失的均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失。
  9.4  未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。
  9.5  因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知对方,并办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。
  9.6  甲方未按期支付工程款的,每延误一天向对方支付违约金_______元。
  9.5  由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金_______元。
  第十条  关于设计和施工及验收的约定
  10.1乙方设计师完成的施工图,必须在商定的时间内会同甲方审图,经甲方确认签字后,乙方方可进行施工。
  10.2乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。
  10.3施工过程中,甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求,尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价,因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单,并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。
  10.4隐蔽工程验收前,由乙方通知甲方到现场验收,验收期为两天。甲方未按时验收的,乙方可自检后如实填写隐蔽记录,对乙方的自行验收结果,甲方应予以承认。
  10.5工程竣工后,乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后  天内验收,并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收,应当及时书面通知乙方,另定验收日期,否则视为甲方通过验收。如另定验收日期,甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
  10.6双方未办理验收手续,甲方不得入住,如甲方擅自入住视同验收合格,由此而造成的损失由甲方承担。
  第十一条《工程预算报价表》、《施工图》以及双方协商一致、签名确认的其他文件,作为合同附件,与合同具有同等法律效力。
  第十二条合同争议的解决方式
  本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由东莞市装饰协会调解;协商或调解不成的,可依法向人民法院提起诉讼。
  第十三条  附则
  13.1  本合同如有未尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决,如协商后签定补充协议,补充协议与本合同有同等法律效力。
  13.2  本合同签订后工程不得转包。
  13.3  本合同一式_贰__份,双方各执__壹__份,合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效,履行完毕后自行终止。
  13.4  合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
  甲方:_________  ___(签字)  乙方:东莞×××装饰工程有限公司(盖章)
  法定代理人:  法定代理人:_____________
  委托代理人:_____________  委托代理人:_____________
  地址:  地址:××市××镇×××路×××
  电话:  电话:×××××××

2024-06-15 08:53:23 回答

发包人(甲方):_________
  承包人(乙方):_________
  按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
  第一条  工程概况
  1.1  工程名称:_________.
  1.2  工程地点:_________.
  1.3  承包范围:_________.
  1.4  承包方式:_________.
  1.5  工期:本工程自_____年______月______日开工,于______年______月_____日竣工。
  1.6  工程质量:_________.
  1.7  合同价款(人民币大写):_________.
  第二条  甲方工作
  2.1  开工前_________天,向乙方提供经确认的施工图纸做法说明_________份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电、气及汛等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
  2.2  指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
  2.3  委托监理公司进行工程监理,监理公司任命为总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_________份。
  2.4  负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并承担相应费用。
  2.5  如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。
  2.6  协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并承担相应费用。
  第三条  乙方工作
  3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度计划,交甲方审定。
  3.2  指派为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
  3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。
  3.4  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作,处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。
  3.5  施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
  3.6  工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
  第四条  关于工期的约定
  4.1  甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并支付乙方因赶工采取的措施费用。
  4.2  因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
  4.3  因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
  4.4  因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工8小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。
  第五条  关于工程质量及验收的约定
  5.1  本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300—88)等国家制订的施工及验收为质量评定验收标准。
  5.2  本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达以优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
  5.3  甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担得验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
  5.4  由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。
  5.5  由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
  5.6  工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。
  第六条  关于工程价款及结算的约定
  6.1  双方商定本合同价款采用第_________种:
  (1)固定价格。
  (2)固定价格加_________%包干风险系数计算。包干风险包括内容。
  (3)可调价格:按照国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。
  6.2  本合同生效后,甲方分_________次,按约定支付工程款,尾款竣工结算时一次结清。
  6.3  工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_____天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在_____天内,结清尾款。
  第七条  关于材料供应的约定
  7.1  本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失,由乙方负责赔偿。
  7.2  凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。
  第八条  有关安全生产和防火的约定
  8.1  甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。
  8.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
  8.3  由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产生的一切经济损失。
  8.4  由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。
  第九条  奖励和违约责任
  9.1  由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方_______元。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天,按付款额的_________%支付滞纳金。
  9.2  由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方支付乙方______元,作为奖励。
  9.3  乙方按照甲方要求,全部蔌部分工程项目达到优良标准时,除按本合同5.2  款增加优质价款外,甲方支付乙方_______元,作为奖励。

2024-06-15 08:53:23 回答

发包方(简称甲方):_________________________  承包方(简称乙方):_________________________
  甲乙双方经友好协商,甲方决定委托乙方进行住房装修,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
  一、工程概况
  1.  装饰施工地点:
  2.  住房结构:  房  型  房  厅  套,施工面积  平方米。
  3.  装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》。
  4.  承包方式:________(包工包料、清包工、部分承包)。
  5.  工期:  自________年________  月________日开工,至________年________月________日竣工,________工期________天。
  二、工程价款及结算的约定
  1.工程总价款:¥_________元,大写(人民币):________________详见本合同装修工程报价单。
  2.工程款付款方式按下列方式支付:
  (1)第一次,对预算设计认可签订合同之日。支付10000元订金,第二次付款时扣除
  (2)  第二次  合同签定后开工前支付工程总造价50%  合计_________元
  (3)第三次  施工过程中  工期进度过半  支付工程总造价40%  合计_________元
  (4)第四次  竣工验收当天  支付工程总造价10%  合计_________元
  (5)工程保修期两年。工程款全部结清后,甲、乙双方签订《工程保修单》,保修期从竣工验收签章之日起算。
  三、关于材料供应的约定
  1.甲方提供的材料:详见合同装修工程报价单。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到  现场,乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲  方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
  2.乙方对甲方采购的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  3.乙方供应的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系为伪劣商品,应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
  四、关于工程质量及验收的约定
  1.本工程执行DBJ08  –  62  –  97《住宅建筑装饰工程技术规程》、DB31/T30  –1999《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。
  2.本工程由________方设计施工方案。
  3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费由甲方承担,工期顺延。由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。
  4.在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系,双方同意后,方能进行该项目的施工.由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。
  5.工程验收甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认。事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承担,工期也予顺延。
  6.工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。
  五、有关安全生产和防火的约定
  甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应  采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,属甲方责任,甲方负责和赔偿;属于乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。
  六、其它事项
  1、甲方应在开工前,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸,并向乙方进行现场交底。并向乙方提供施工需用的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。
  2、乙方参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工,保质保量、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜,对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准,不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。
  七、违约责任
  1.由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失,每停工一天,甲方付乙方________元;甲方未按合同的约定付款的,每逾期一天,支付_______元违约金。
  2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的________  %向甲方支付违约金。
  八、纠纷处理方式
  双方如对合同执行发生争议,应通过友好协商解决,如协商无效的,可以提交人民法院诉讼。
  九、合同的变更和解除
  合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。
  十、本合同一式  份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
  合同附件为本合同的组成部分。
  甲方(签章):  电话:
  乙方(签章):  电  话:
  签订地点:
  签订日期:  年  月  日

相关问题

页面运行时间: 0.22762393951416 秒