谁能发一份给排水工程施工合同?
最新回答 (3条回答)
给水排水工程施工合同 甲方(全称): 乙方(全称): 依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》以及投标文件、招标过程中双方签署的补充文件签订承发包合同。 一.工程名称:__________给排水工程 二.建设地点:____________ 三.工程内容及工程量: 本工程的内容及工程量严格遵循招标 文件和标前答疑的有关规定,承包方投标文件内容与之相矛盾的,以招标文件和标前答疑及施工图为准。 四,工程内容: 1)全长约1500M的自来水供水管网工程。 2)全长约12000M的排水管网工程。 3)施工临时水电接引、临时道路:由施工单位自行解决。费用含在合同价款中。 4)原路面的破除、清运、沿线挡土墙以及拆除建筑的垃圾外运包含在本次合同范围内,交通管理设施、路灯、绿化、沥青混凝土路面不在本次合同范围内。 五,工程承包方式: 1、工程实行包工、包料、包工期、包质量,非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包。
2、乙方不得将中标的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转让给他人。 3、工程分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失,乙方承担连带责任。 4、分包工程价款由乙方与分包单位结算。甲方未经乙方同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。 5、工程开工后,如发现乙方未按招投标文件和合同文件承诺兑现的,甲方有权终止合同,由此造成的一切后果由乙方承担。 6、如甲方发现乙方未派出其投标文件和合同中所列的人员进场,甲方有权终止合同,由此造成的一切后果,由乙方承担。
发包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,双方就 污水处理、消防、配电、给水排水 工程施工事项协商一致,特订立本协议。
一、工程概况:
1、工程名称: 污水处理、消防、配电、给水排水
2、工程地点:
3、 工程期限: 天
4.1、工程施工工期:自甲方通知进场施工开始计算工期,总工期 天。每拖延一天,乙方需支付甲方每日 元违约金。
4.2、在施工过程中,如遇下列情况则顺延工期,具体顺延期限通过双方及时协商,并以书面形式确定:
4.2.1因自然灾害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
4.2.2因甲方提出的工程变更以至延长工期者;
4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能顺利施工者。
5.工程承包方式:本工程采用施工总承包,并采用固定总价包干,包工包料。
6.工程价款: 人民币(大写) 。
二、甲乙方工作:
1、甲方工作。
1.1施工场地具备开工条件;
1.2外部施工环境协调,内部工程质量、安全、进度管理;
2、乙方工作。
2.1厂区管网(污水处理、厂区消防、配电、给水)
2.1 工程成品保护、施工场地周围建筑物、地下管线保护;
2.2保证施工场地整洁,遵守建设工程安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,如发生安全事故,其一切责任及费用,包括事故处理费用,均由乙方自负;
2.3 服从甲方项目部和现场监理工程师的监督、管理,及时提供进场材料设备出厂证明、合格证、说明书和质保书等并按要求及时进行材料、设备等的报验。
2.4施工材料见附页
三、 工程结算及付款方式:
1、付款方式
1.1、根据施工图,实行总价包干,单价不调整,施工时工程量有变动的,按规定调整。
1.2、进场施工付合同造价 50 %
1、3、工程完成 100 %,付合同造价的 30 %, ;
1.4、工程竣工验收合格再付至合同造价的 15 %;
1.5、质保期结束后付合同造价的 5 %;
四、工程技术要求
1、给水排水、室外化粪池施(见工艺流程)、厂区消防、污水处理、配电按国家技术要求施工(厂区消防必须经消防验收合格)。
五、工程质量及验收标准:
1、乙方应有关规范施工,并确保验收;
2、乙方应确保所提供的材料满足图纸和投标书中材料清单中注明的规格、品牌、产地要求的合格品;
3、乙方施工期间出现达不到质量标准、不满足进度要求、不服从管理等情况的,甲方有权要求
乙方停工整改、缓发工程进度款,情节严重的甲方有权勒令乙方无条件退场,并承担由此造成一切损失。
六、工程保修:
1、保修内容:所施工的全部内容;
2、保修期:土建工程保修 一 年;水电设备保修 一 年。
3、保修责任:在保修期间发生由于乙方施工质量或绿化苗木出现的问题由乙方负责维修并赔偿造成的损失,如使用不合格材料,乙方承担造成所有经济损失。
七、违约责任:
1、乙方未按清单所示的产品名称、型号、规格、品牌、产地等提供,私自变更的,甲方有权拒收设备并要求乙方偿付货款总值 50 %的违约金。
2、乙方施工期间达不到质量标准、不满足甲方进度要求的,甲方有权要求乙方偿付工程款总值 50 %的违约金,并承担由此造成的相关损失,乙方偿付了违约金后和损失费后,不免除其他其继续按甲方要求完成工程的义务。
3、如乙方施工拖延导致甲方交房延期的,由此造成的延期交房损失由乙方予以赔偿。
八、合同份数及有效期限:
1、合同一式二份,甲乙双方各执一份;
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
九、附则:
1、如有特别情况或未尽事宜,双方根据实际情况拟定附则条款,作为本合同之附件。
2、本协议在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,解决不成交由甲方所在地判决。
3、其他未尽事宜双方可另行商定。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
地 址: 地 址:
法人代表(签字盖章): 法人代表(签字盖章):
电 话: 电 话:
给排水施工合同
甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据《中华人民共和国合同法》和相关施工验收规范(GB50242-2002)甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下协议: 一、工程简介 1.1、工程名称: 1.2、工程位置: 1.3、承包范围:甲方提供图纸内的给水、排水全部内容,但不保护洁具、太阳能、出墙软管及淋浴安装。 1.4、承包方式:乙方清包工 1.5、施工天数:本工程自签订合同之日起为15天。如因不可抗力因素造成的例如停水、停电累计超过8小时的则工期顺延。 二、合同价款及付款方式 2.1、本工程共计安装费为: 2.2、付款方式:合同签订甲方付乙方合同订金人民币1000元整,给水、排水主管安装完成付给乙方总价的30%,给水安装完毕付乙方总价的30%,排水安装完毕付乙方总价的20%,余款待打压完成并经甲方或甲方指定的第三方(监理单位)验收通过后3天内一次性付清。 三、双方责任 3.1、甲方责任:办理施工中的有关手续,做好与小区物业的沟通,做到水、电、路“三通”,免费供乙方使用,并监督乙方的施工进度及按进度拨付工程款。确保所购材料按期及合格,如因甲方所购买的材料质量问题造成的停工、停产、返工,甲方应承担由此带给乙方的损失。 3.2、乙方责任:严格按照图纸施工,合理计算材料,严禁浪费,并接受甲方监督,遵守小区内的各项规章指定。由于乙方施工原因造成的质量损失由乙方自行承担,对材料浪费严重的,应赔付甲方材料损失。